Договор контрактного производства

г. _______________ «___»___________ ____ г.

_________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование предприятия)

«Подрядчик», в лице _________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)

действующего на основании _________________________, с одной стороны и
(Устава, положения)

__________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование предприятия)

в лице _________________________________________________, действующего
(должность, ф.и.о.)

на основании ____________________________, с другой стороны, заключили
(Устава, положения)

настоящий договор о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию
______________________________________________________________________
(указать какую именно)

своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика).

Договор оказания услуг по изготовлению продукции

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Срок действия договора с _______________ по _______________.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа ________________.
2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.
2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц _______ числа, партиями по ______ ________________, полномочному представителю Заказчика.
2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.
2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

III. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.
3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение _________ дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении ____-х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере _______% стоимости заказа (включая стоимость материала).
4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере ______% стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше _____ дней — неустойку в размере ______% стоимости заказа (включая стоимость материала).
Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.
4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.
При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.
4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.
В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.
4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере _____% от стоимости некачественно выполненной продукции.
4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере ______% от стоимости заказа за каждый день просрочки.
4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).
4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.2. Юридические адреса сторон:

Заказчик: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подрядчик: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Подрядчик:

_________________________ ________________________

М.П. М.П.

Смотреть другие образцы договоров на выполнение работ и оказание услуг:

Другие разделы — образцы договоров

Если вы не нашли то, что искали или вам необходима юридическая консультация и помощь по составлению договоров — обращайтесь непосредственно к нам. Юристы и Адвокаты МосквыПравовой группы адвокатов «Юридическая защита»обязательно вам помогут в решении любых вопросов договорного права.

Каждый правообладатель имеет возможность и запретить использовать товарный знак, и использовать его на определенных условиях и в определенные сроки. Такая гарантия называется лицензией или лицензионным соглашением.

Лицензионное соглашение — это соглашение на предоставление за определенное вознаграждение права на производство и продажу механизмов, оборудования, приборов, использования технологических процессов и т.п., в основу которых положены изобретения или другие научно-технические достижения. По сути это соглашение о передаче прав на использование лицензий, «ноу-хау», товарных знаков и др.

Лицензионное соглашение может предусматривать передачу патентной лицензии, комплексную передачу нескольких патентов и связанного с ними «ноу-хау», а также «ноу-хау» без патентов на изобретение. Сторонами лицензионного соглашения являются лицензиар – продавец лицензии и лицензиат – покупатель лицензии.

В объем продаваемой лицензии могут входить:

• техническая документация на конструкцию объекта лицензии;
• техническая документация на технологию производства;
• техническая документация на технологическую оснастку и специальное технологическое оборудование;
• технические секреты, специальные знания и опыт производства – «ноу-хау»;
• образцы объекта лицензии в сборе, а также их отдельные узлы и детали;
• право на использование товарного знака;
• готовые комплекты основной технологической оснастки и образцы специального технологического оборудования;
• полные комплекты технологического оборудования для производства объекта лицензии;
• техническая помощь фирме – лицензиату по наладке и освоению промышленного производства объекта лицензии, и т.д.

Объектом лицензии на «ноу-хау» могут быть:

• незапатентованные изобретения, промышленные образцы и модели, утратившие патентную защиту изобретения;
• формулы, расчеты, планы, чертежи, проекты, методики, отчеты и т.п.
• консультации, советы, рекомендации, замечания, относящиеся к производству, проектированию или испытанию продуктов или процессов, указания или пояснения к практическому использованию технических средств;
• данные об организации работы, экономические.

В зависимости от обстоятельства лицензия на «ноу-хау» может включать либо всю совокупность знаний и опыта, либо их определенную часть.

На практике выделяют следующие виды лицензионных соглашений:

• договор простой (неисключительной) лицензии;
• договор исключительной лицензии.

По договору простой лицензии лицензиар разрешает лицензиату на определенных условиях использовать изобретение (секрет производства), оставляя за собой при этом право как самостоятельного использования, так и аналогичных по условиям лицензий другим заинтересованным фирмам.

По договору исключительной лицензии лицензиар предоставляет лицензиату исключительные права на использование изобретения (секрета производства) в пределах, оговоренных в договоре, и уже не может предоставлять аналогичные по условиям лицензии другим лицам. Это, однако, не лишает лицензиара права как на самостоятельное использование данного изобретения (секрета производства), так и выдачу лицензий другим лицам на условиях, которые не противоречат условиям первого соглашения.

Различают к тому же полные и частичные лицензии. Полной называется лицензия, по которой предоставляется право использования товарного знака на весь перечень товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. Частичной называется лицензия, предоставляющая право пользования знаком только для части товаров и услуг из всего перечня, для которых охраняется знак.

Сублицензией или зависимой лицензией признается такая лицензия, которую предоставляет не собственник изобретения (секрета производства), а владелец исключительной лицензии или полной лицензии. Как правило, по объему прав сублицензия не отличается от обычной простой лицензии.

Риски и выгода контрактного производства для заказчика и производителя

Порядок выдачи сублицензий оговаривается в лицензионных соглашениях. Обычно лицензиат продает сублицензию только с письменного согласия владельца патента и получаемая сумма вознаграждения делится между сторонами поровну.

Правовая охрана товарного знака имеет территориальный характер. И если он охраняется на территории РФ, то лицензионное соглашение может быть заключено только для использования товарного знака в РФ. Безусловно, территория, на которой лицензиат вправе использовать знак по лицензии, может быть сужена.

Cрок действия лицензионного соглашения может быть установлен только на срок действия регистрации товарного знака или на срок менее продолжительный, чем срок действия регистрации товарного знака.

Лицензионное соглашение должно содержать два обязательных условия: качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров, производимых лицензиаром, и контроль за соблюдением этого условия будет осуществлять сам лицензиар.

Договор на контрактное производство продукции

Понятие и виды хозяйственных договоров. Характеристика договоров, используемых в коммерческой деятельности

Виды договоров в гражданских правоотношениях, условия договоров, порядок их заключения, изменения и расторжения и другие нормы договорного права устанавливаются Гражданским кодексом, который является основным нормативно-правовым документом, регулирующим коммерческие отношения.

В соответствии с ГК договором является соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Основные цели заключения договора состоят в том, что он обеспечивает:

• юридическое закрепление отношений между сторонами сделки, придание им характера обязательств, выполнение которых защищено законом;

• организационную основу отношений между сторонами посредством определения порядка выполнения сторонами принятых обязательств;

• определение последствий невыполнения сторонами принятых обязательств.

Все договоры классифицируют следующим образом.

1. По распределению прав и обязанностей договаривающихся сторон:

• односторонние договоры — договоры, в соответствии с которыми одна сторона имеет только права, а другая — только обязанности;

• двухсторонние договоры — договоры, в соответствии с которыми каждая из сторон имеет по отношению к другой права и обязанности;

• многосторонние договоры — договоры, в которых участвует три и более сторон.

2. По наличию встречного исполнения:

• возмездные договоры — договоры, по которым сторона должна получить плату за исполнение своих обязанностей;

• безвозмездные договоры — договоры, по которым сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы.

3. По форме совершения:

• устные договоры — договоры, которые не фиксируются в письменном виде; возможны, если соглашением сторон или законом не установлена обязательная письменная форма;

• договоры в простой письменной форме — договоры юридических лиц между собой и с гражданами, не требующие нотариального заверения;

• нотариально удостоверенные договоры — договоры, подлежащие нотариальному заверению в соответствии с законом или по соглашению сторон.

Особым видом договора является публичный договор. Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится.

Договор на изготовление (производство) и поставку продукции: образец

Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, предусмотренных законом. Отказ организации от публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары или услуги не допускается. Такой порядок действует, например, в розничной торговле.

В коммерческой деятельности наиболее распространенными являются следующие виды договоров:

• договор купли-продажи — одна сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену);

• договор поставки — поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием;

• договор розничной купли-продажи — продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность но продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью;

• договор контрактации — производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать произведенную им сельскохозяйственную продукцию заготовителю — лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи;

• договор комиссии — одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента; агентский договор — одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручение другой стороны (принципала) юридические или иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала;

• договор складского хранения — товарный склад обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем, и возвратить эти товары в сохранности; договор перевозки — перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение лицу, а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату;

• договор транспортной экспедиции — одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента — грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза;

• договор оказания услуг (применяется в отношении консультационных, юридических, маркетинговых и других услуг) — исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги; договор аренды — арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение или пользование.